通用合同条款


更新:2019-02-28 14:02:25    来源:大律师网    浏览次数:59
导读:合同通用条款1、定义1、1本合同下列术语应解释为:1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包罗一切的附件,附录和上述文件所提到的构成合同的一切文件。2)“合同价”系指依据本合同规则卖方在正确地完实行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

  合同通用条款

  1、定义

  1、1本合同下列术语应解释为:

  1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包罗一切的附件,附录和上述文件所提到的构成合同的一切文件。

  2)“合同价”系指依据本合同规则卖方在正确地完实行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

  3)“货物”系指卖方依据本合同规则须向买方提供的一切产品、设备和/或其它资料.

  4)“效劳”系指依据本合同规则卖方承当与供货有关的辅助效劳,如运输\保险以及其它的随同效劳,例如装置、调试、提供技术援助、培训和合同中规则卖方应承当的其它义务。

  5)“合同条款”系指本合同条款。

  6)“买方”系指在合同专用条款中指明的购置货物和效劳的单位。

  7)“卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和效劳的公司或其它实体。

  8)“项目现场”系指不呢合同项下货物装置、运转的现场。其称号在合同专用条款中指明。

  9)“天”指日历天数。

  2、适用性

  2.1本合同条款适用于没有被本合同其它局部的条款所取代的范围。

  3、规范

  3.1本合同下托付的货物应契合技术标准所述的规范。假如没有提及适用规范,则应契合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的规范。

  3.2除非技术规则中另有规则,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

  4、运用合同文件和材料

  4.1没有买方事前书面同意,卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、方案、图纸、模型、样品或材料提供应与实行本合同无关的任何其别人。即便向与实行本合同有关的人员提供,也应留意失密并限于实行合同必需的范围。

  4.2没有买方事前书面同意,除了实行本合同外,卖方不该运用合同条款第4.1所罗列的任何文件和材料。

  4.3除了合同自身以外,合同条款第4.1条所罗列的任何文件时买方的财富。假如买方有请求,卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

  5、专利权

  5.1卖方应包管,买方运用该货物或货物的任何一局部是,免受第三方提出的进犯其专利权、商标权、著作权或其它的起诉。

  6、查验和测试

  6.1买方或其代表应有权查验和/或测试货物,以确认货物能否契合合同规格的请求,并且不承当额外的费用。合同条款和技术规格将阐明买方请求停止的查验和测试,以及在何处停止这些查验和测试。买方将及时以书面方式把停止查验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

  6.2查验和测试在交货地点和/或货物的最终目的地停止。

  6.3假如任何被检测或测试的货物不克不及满足规格的请求,买方能够回绝承受该货物,卖方应改换被回绝的货物,或者免费停止必要的修正以满足规格的请求。

  6.4买方在货物抵达最终目的地后对货物停止查验、测试及必要时回绝承受货物的权利将不会由于货物在从卖方或制造厂启运前经过了买方或其代表的查验、测试盒认可而遭到限制或放弃。

  6.5在交货前,卖方或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进订细致而全面的查验、并出具一份证明货物契合合同规则查验证书,但该证书不克不及作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终查验。制造厂查验的结果和细节应附在质量查验证书后面。

  6.6合同条款第6跳的规则不克不及免除卖方在本合同项下的包管义务或其他义务。

  7、包装

  7.1卖方应提供货物运至合同规则的最终目的地所需求的包装,以避免货物在转运中损坏或蜕变。这类包装应采纳防潮、防晒、防锈、防腐蚀。防震动及避免其它损坏的必要维护办法,从而维护货物可以禁受屡次搬运、装卸及长途运输。卖方应承当因为其包装或其防护办法不当而惹起的货物锈蚀、损坏和丧失的任何损失的公认或费用。

  8、装运标志

  8.1卖方应在每一包装箱相邻的四面用不成擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标志:

  1)收货人

  2)合同号

  3)发货标志

  4)收货人编号

  5)目的地

  6)货物称号、品目号和箱号

  7)毛重/净重(用公斤暗示)

  8)尺寸(以长x宽x高用厘米暗示)

  8.2假如单件包装箱的重量在2吨或2吨以上,卖方应在包装箱两侧用中文和恰当的运输标志标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。依据货物的特性和运输的不同请求,卖方应在包装箱上分明地标注“当心轻放”、“此端朝上,请勿倒置”、“坚持枯燥”等字样和其他恰当标志。

  9、运输和保险

  9.1卖方担任办理将货物运抵招标文件规则的交货地点的一切运输事项,相关费用应包罗在合同总价中。

  9.2卖方应向保险公司以买方为受益人投保发运合同设备价钱110%的运输一切险。

  10、随同效劳

  10.1卖方可能被请求提供下列效劳中的任一或一切效劳,包罗“合同专用条款”与第五章“货物需求和技术请求”规则的附加效劳

  1)施行或监视所供货物的现场组装和/或试运转;

  2)提供货物组装和/或维修所需的工具;

  3)为所供货物的每一恰当的单台设备提供细致的操作和维护手册;

  4)在双方商定的必然期限内所供货物施行运转或监视或维护或补缀,但前提条件是该效劳并不克不及免除卖方在合同包管期内所承当的义务;

  5)在项目现场就所供货物的组装、试运转、运转、维护和/或补缀对买方人员停止培训。

  10.2假如卖方或制造厂提供的随同效劳的费用未含在货物的合同价中,双方应事前就其达成协议,但其费用单价不该超越卖标的目的其别人提供相似效劳所收取的现行单价。

  10.3卖方应提供“合同专用条款”/第五章“货物需求和技术请求”中规则的一切效劳。为实行请求的随同效劳的报价或双方商定的费用应包罗在合同价中。

  11、备品备件

  11.1正如合同条款所规则,卖方可能被请求提供下列与备品备件有关的资料、通知和材料:

  1)买方从卖方选购备品备件,但前提条件是该选择并不克不及免除卖方在合同包管期内所承当的义务:

  2)在备品备件中止消费的状况下,卖方应事前将要中止消费的方案通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件;

  3)在备品备件中止主产后,假如买方请求,卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

  11.2卖方应依照“合同专用条款”/第五章“货物需求和技术请求”中的规则提供所需的备品备件。

  12、包管

  12.1卖方应包管合同项下所供货物是全新的、末运用过的,是最新或目前的型号,除非合同另有规则,货物应含有设计上和资料的全部最新改良。卖方进一步包管,合同项下提供的全部货物没有设计、资料或工艺上的缺陷(因为安买方的请求设计或安买方的规格提供的资料所产生的缺陷除外)或者没有因卖方的行为或忽略而产生的缺陷。

  12.2本包管应在合同货物最终验收后的必然期限内坚持有效,或在最后一批合同货物抵达最终目的地后的必然期限内坚持有效(上述期限见合同专用条款)以免发作的为准。

  12.3买方应尽快以书面方式通知卖方包管期内所发现的缺陷。

  12.4卖方收到通知后应在“合同专用条款”规则的时间内以合理的速度免费维修或改换有缺陷的货物或部件。

  12.5假如卖方收到通知后在合同规则的时间内没有以合理的速度补偿缺陷,买方可采纳必要的弥补办法,但其风险和费用将由卖方承当,买方依据合同规则对卖方行使的其他权利不受影响。

  13、索赔

  13.1假如卖方对偏向负有义务,而买方在合同条款第13条或合同的其他条款规则的查验、装置调试、验收和质量包管期内提出了索赔,卖方应依照买方同意的下列一种或几种方式分离起来处理索赔事宜:

  1)卖方同意退货并用合同规则的货币将货款退还给买方,并承当由此发作的一切损失和费用,包罗利息、银行手续费、运费、保险费、查验费、仓储费、装卸费以及为看守和维护退回货物所需的其它必要费用。

  2)依据货物的偏向状况、损坏水平、以及买方所遭遇受损失的金额,经买卖双方商定降低货物的价钱。

  3)用契合合同规则的规格、质量和性能请求的新零件、部件和/或设备来改换有缺陷的局部和/或修补缺陷局部,卖方应承当一切费用微风险并担负买方遭受的全部直接损失费用。同时,卖方应按合同条款第12条规则,相应延长所改换货物的质量包管期。

  13.2假如在买方发出索赔通知后二十(30)天内,卖方未作回答,上述索赔应视为已被卖方承受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内,依照买方同意的上述规则的任何一种办法处理索赔事宜,买方将从议付货款或从卖方开具的履约包管金中扣回索赔金额。

  14、付款

  14.1本合同项下的付款办法和条件在“合同专用条款”中有规则。

  15、价钱

  15.1卖方在本合同项下提交货物和实行效劳的价钱在合同中给出。

  16、变卦指令

  16.1,买方能够在任何时分书面向卖方发出指令,在本合同的普通范围内变卦下述一项或几项:

  1)本合同项下提供的货物是专为买方制造时,变卦图纸、设计或规格;

  2)运输或包装的办法;

  3)交货地点;

  4)卖方提供的效劳;

  5)16.2假如上述变卦时卖方实行合同义务的费用或时间增加或减少,将对合同或交货时间或两者停止公平的调整,同时相应修正合同。卖方依据本条停止调整的请求必需在收到买方的变卦指令后三十(30)天内提出。

  17、合同修正

  17.1除了合同条款第16条的状况,不该对合同条款停止任何变卦或修正,除非双方同意并签署书面的合同修正书。

  18、转让

  18.1未经买方事前书面同意,卖方不得局部转让或全部转让其应实行的合同义务。

  19、分包

  19.1对招标文件中没有明白分包的合同,卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全局部包合同,并需经买方同意,但此分包通知并不克不及解除卖方实行本合同的义务和义务。

  20、卖方履约延误

  20.1卖方应依照招标文件中规则的交货时间交货和提供效劳。

  20.2在实行合同过程中,假如卖方及其分包人遇到阻碍按时交货和提供效劳的状况时,应及时以书面方式将拖延的事实、可能拖延的时间和缘由通知买方。买方在收到卖方通知后,应尽快对状况停止评价,并肯定能否同意延长交货时间以及能否收取误期补偿费。延期应经过修正合同的方式由双方认可。

  20.3除了合同条款第23条的状况外,除非拖延是依据合同条款第20.2条的规则获得同意而不收取误期补偿费之外,卖方延误交货,将按合同条款第21条的规则被收取误期补偿费。

  21、误期补偿费

  21.1因承包人缘由形成工期延误,由承包人向发包人支付元/天,工期不予顺延,直至完工。

  22、违约终止合同

  22.1在买方对卖方违约而采纳的任何弥补办法不受影响的状况下,买方可向卖方发出书面违约通知书,提出终止局部或全部合同:

  1)假如卖方未能在合同规则的期限内或买方依据合同条款第20条的规则延长的期限内提供局部或全部货物;

  2)假如卖方未能实行合同规则的其它任何义务;

  3)假如买方以为卖方在合同的竞争和施行过程中有糜烂和狡诈行为。为此目的,定义下述条件:

  a)“糜烂行为”是指提供、给予、承受或讨取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同施行过程中的行为。

  b)“狡诈行为”是指为了影响采购过程胡合同施行过程为谎报或坦白事实,损伤买方利益的行为。

  22.2假如买方依据上述第22.1条的规则,终止了全部或局部合同,买方能够依其以为恰当的条件和办法购置与未交货物相似的货物或效劳。卖方应承当买方相似货物或效劳而产生的额外支出。但是,卖方应继续执行合同中未终止的局部。

  23、不成抗力

  23.1签约双方任何一方因为不成抗力事情的影响而不克不及执行合同时,实行合同的期限应予延长,其延长的期限应相当于事情所影响的时间。不成抗力事情系指买卖双方在缔分离同时所不克不及预见的并且它的发作及其结果是无法防止和无法克制的事情,诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

  23.2受影响一方应在不成抗力事情的发作后尽快用书面方式通知对方,并于不成抗力事情发作后十四(14)天内将有关当局出具当局证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不成抗力事情的影响持续一百二十天(120)天以上,双方应经过友好协商在合理的时间内达成进一步实行合同的协议。

  23.3因合同一方迟延实行合同后发作不成抗力的,不克不及免除迟延实行方的相应公认。

  24、因破产而终止合同

  24.1假如卖方破产或无清偿才能,买方可在任何时分以书面方式通知卖方,提供终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损伤或影响买方曾经采纳的任何步履或弥补办法的权利。

  25、因买方的便当而终止合同

  25.1买方可在任何时分出于本身的便当向卖方发出书面通知全部或局部终止合同,终止通知应明白终止合同是出于买方的便当,并明白合同终止的水平,以及终止的生效日期。

  25.2对卖方收到终止通知后三十(30)天内已完成并准备装运的货物,买方应按原合同价钱和条款予以接纳,关于剩下的货物,买方可:

  1)仅对局部货物依照本来的合同价钱和条款予以承受;或

  2)取消对所剩货物的采购,并按双方商定的金额向卖方支付局部完成的货物和效劳以及卖方以前已采购的资料和部件的费用。

  26、争议的处理

  26.1因执行本合同所发出的或本合同有关的一切争议,双方应经过友好协商处理。假如协商开端后六十(60)天还不克不及处理,任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规则提交仲裁。仲裁地点应在买方单位所在地。

  26.2仲裁判决应为最终判决,对双方均具有约束力。

  26.3仲裁费除仲裁机关另有判决外均应由败诉方担负。

  26.4在仲裁期间,除正在停止仲裁的局部外,本合同其它局部应继续执行,

  27、合同言语

  27.1本合同言语为中文。双方交流的与合同有关的信函均用中文书写。

  28运用法律

  28.1本合同应依照中华人民共和国的法律停止解释

  29、通知

  29.1本合同一方给对方的通知应用书面方式传真送到“合同专用条款”中规则的对方的地址。

  29.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期,两者中以晚的一个日期为准。

  30、税款

  30.1依照中华人民共和国税法和有关部分的规则,买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应有买方担负。

  30.2依照中华人民共和国税法和有关部分的规则,卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应有卖方担负。

  31、合同生效及其他

  31.1本合同应在双方签字并加盖双方公章和买方收到卖方

想要取得专业律师第一时间提供【免费法律咨询】 请点击http://im.maxlaw.cn/

“通用合同条款”相关文章